展延工期規定

不計工期原則上不能施工，它總工期不變，完工日當然會往後遞延，但是總工期天數不會變，所以不可請求影響期間衍生之費用，如果在契約的範本內，如果沒勾選，一般都不能計入 ...

承攬廠商申請展延工期怎麼發函同意？是否可以分段再要工期？不計日曆天與展延工期有差別嗎？補償費可以要嗎？到底是誰是審查義務人 · 工期展延+不計 ...

但第二審法院，卻將所有展延工期的事由，都誤認為是停工，而可以依契約此條規定補償費用，而實務上常見將不計工期與停工期間混為一談，最高法院此項見解，值得注意。

案例4.9－工期展延錯誤案例2. ○外牆整修工程，契約履約期限為50「日曆天」; 廠商於98年11月20日函報竣工，機關於98年12月15日簽陳同意免計工期13日，其中國定假日(10 ...