展延工期不計工期差別

公共工程施工契約皆明訂工期，承攬廠商均應於工期內完成，否則以逾期論並依約罰款！ 工程進行中常有不定之因素、業主要求變更、現況與設計不符、設計疏失…

但第二審法院，卻將所有展延工期的事由，都誤認為是停工，而可以依契約此條規定補償費用，而實務上常見將不計工期與停工期間混為一談，最高法院此項見解，值得注意。

不計工期原則上不能施工，它總工期不變，完工日當然會往後遞延，但是總工期天數不會變，所以不可請求影響期間衍生之費用，如果在契約的範本內，如果沒勾選，一般都不能計入 ...

不計工期定義，為均不是契約甲乙雙方能控制的，而造成無法施工事實者，如天災、疫情等無法預測情事，適用不計工期，但需... Yi-Che Huang. 工期展延/免計工期的問題， ...

案例4.9－工期展延錯誤案例2. ○外牆整修工程，契約履約期限為50「日曆天」; 廠商於98年11月20日函報竣工，機關於98年12月15日簽陳同意免計工期13日，其中國定假日(10 ...