函:工期申請(展延工期與不計工期)核定函(非補償)
文章推薦指數: 80 %
承攬廠商申請展延工期怎麼發函同意?是否可以分段再要工期?不計日曆天與展延工期有差別嗎?補償費可以要嗎?到底是誰是審查義務人 · 工期展延+不計 ...
回總覽
精選常用閱覽文書
簡報資源區
本文件連結分享
函:工期申請(展延工期與不計工期)核定函(非補償)
承攬廠商申請展延工期怎麼發函同意?是否可以分段再要工期?不計日曆天與展延工期有差別嗎?補償費可以要嗎?到底是誰是審查義務人
工期展延+不計
主旨
有關OO營造工程股份有限公司申請「OO行政中心增建工程」第一次展延工期一案,業經設計監造單位審查後,擬核定如說明,陳請核示。
說明
一、 依據旨揭工程契約規定、OOO建築師事務所(設計監造單位)10X年6月2日(104)O屏工字0100號函、10X年4月9日(104)O屏工字字0057號函暨OO營造工程股份有限公司10x年5月28日(10X)OO營字第261號函、10X年3月4日(10X)OO營字第104號函辦理。
二、 依據旨揭勞務契約之「施工階段契約約定權責分工表」第7頁(工程施工階段)第18項之規定,設計監造單位為辦理施工中工期核計之審查(檢視是否符合契約與規範)義務人,再送本府核定(對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。
)。
三、 承攬廠商申請核給工期之部分(詳附件一)既經監造單位審查符合契約規定,本府同意核定如後:1、 展期工期部分,合計展延29日曆天:i. 01-02外牆拆除及運棄,化糞池遷移:同意核定展延10日曆天(約莫自該作業原預定進度網圖(第三版)所載預定完成日103年3月20日起)。
ii. 02-04基礎工程:同意核定展延10日曆天(約莫自該作業原預定進度網圖(第三版)所載預定完成日10X年5月4日起)。
iii. 04-05地下室開挖及擋土支撐:同意核定展延9日曆天(約莫自該作業原預定進度網圖(第三版)所載預定完成日10X年7月8日起)。
2、 不計工期部分,合計不計4日曆天:i. 10X年4月1日(全日)、10X年6月6日(全日)、10X年6月12日(0.5日)、10X年7月18日(0.5日)及10X年8月9日(全日)四、 前述核定係經綜合考量結果,故為利公益將於工期核定後不另核給承攬廠商展延工期所生之工地管理衍生費用,並請承攬廠商、設計監造單位依本次核定結果修正工程預定施工進度網圖及相關文書,以為實際。
擬辦:奉鈞長核可後,據前述說明核定後函復承攬廠商及設計監造單位。
實務註解:文書注意重點與說明
1.遲延之責任轉換要留意避免爭議
可原諒(不可抗)→可補償(增量)→可補償(干擾、低工率展延)→停工
本文件連結分享
函:工期申請(展延工期與不計工期)核定函(非補償)
回總覽
精選常用閱覽文書
簡報資源區
延伸文章資訊
- 1停工和不計工期的分別 - 土木人
不計工期:待不計工期天數確定後採用;颱風天(發佈不用上班)使用不計工期,停工則採用展延工期。 不計工期及展延工期有點不同,但實際差不多,反正兩者完工日期會延後就是 ...
- 2NO. 1255 - FreeContent : 社團法人台灣省土木技師公會
但第二審法院,卻將所有展延工期的事由,都誤認為是停工,而可以依契約此條規定補償費用,而實務上常見將不計工期與停工期間混為一談,最高法院此項見解,值得注意。
- 3【停工、不計工期、展延工期之認知及確認】 - ppt download
公共工程施工契約皆明訂工期,承攬廠商均應於工期內完成,否則以逾期論並依約罰款! 工程進行中常有不定之因素、業主要求變更、現況與設計不符、設計疏失…
- 4淺談工期展延之申請要件及應注意事項(台灣) - Lexology
在此情況下,工程契約即搭配「工期展延」之機制,約定當契約所載不可歸責於 ... 申請工期展延,並於業主審核同意後即得展延工期而免計罰逾期違約金。
- 5工程施工階段22 工期展延辦理審查審定核定1.辦理
案例4.9-工期展延錯誤案例2. ○外牆整修工程,契約履約期限為50「日曆天」; 廠商於98年11月20日函報竣工,機關於98年12月15日簽陳同意免計工期13日,其中國定假日(10 ...