日曆天不計工期

但第二審法院，卻將所有展延工期的事由，都誤認為是停工，而可以依契約此條規定補償費用，而實務上常見將不計工期與停工期間混為一談，最高法院此項見解，值得注意。

不計工期原則上不能施工，它總工期不變，完工日當然會往後遞延，但是總工期天數不會變，所以不可請求影響期間衍生之費用，如果在契約的範本內，如果沒勾選，一般都不能計入 ...

公共工程施工契約皆明訂工期，承攬廠商均應於工期內完成，否則以逾期論並依約罰款！ 工程進行中常有不定之因素、業主要求變更、現況與設計不符、設計疏失…

不計工期：待不計工期天數確定後採用；颱風天(發佈不用上班)使用不計工期，停工則採用展延工期。 不計工期及展延工期有點不同，但實際差不多，反正兩者完工日期會延後就是 ...