展延工期不計工期差別

但第二審法院，卻將所有展延工期的事由，都誤認為是停工，而可以依契約此條規定補償費用，而實務上常見將不計工期與停工期間混為一談，最高法院此項見解，值得注意。

不計工期：待不計工期天數確定後採用；颱風天(發佈不用上班)使用不計工期，停工則採用展延工期。 不計工期及展延工期有點不同，但實際差不多，反正兩者完工日期會延後就是 ...

公共工程施工契約皆明訂工期，承攬廠商均應於工期內完成，否則以逾期論並依約罰款！ 工程進行中常有不定之因素、業主要求變更、現況與設計不符、設計疏失…

承攬廠商申請展延工期怎麼發函同意？是否可以分段再要工期？不計日曆天與展延工期有差別嗎？補償費可以要嗎？到底是誰是審查義務人 · 工期展延+不計 ...