不計工期規定

公共工程施工契約皆明訂工期，承攬廠商均應於工期內完成，否則以逾期論並依約罰款！ ... 工期除竣工規定外另有停工（復工）、不計工期、展延工期等三種，以下分析：

基於保障廠商之立場，民法第507條即有規定：「工作需定作人之行為始能完成者，而定作人不為其行為時，承攬人得定相當期限，催告定作人為之。

但第二審法院，卻將所有展延工期的事由，都誤認為是停工，而可以依契約此條規定補償費用，而實務上常見將不計工期與停工期間混為一談，最高法院此項見解，值得注意。

上開工期核算要點記載之「不計工期」（例假日等因素）及「展延工期」（施工因素），對施工廠商履約期限之延長，其結果是一樣的；監造服務契約之處理方式亦相同，因不計 ...

不計工期原則上不能施工，它總工期不變，完工日當然會往後遞延，但是總工期天數不會變，所以不可請求影響期間衍生之費用，如果在契約的範本內，如果沒勾選，一般都不能計入 ...