不計工期規定

基於保障廠商之立場，民法第507條即有規定：「工作需定作人之行為始能完成者，而定作人不為其行為時，承攬人得定相當期限，催告定作人為之。

日曆天(※工期4). 除不計之日曆天及依第6點核定之天數外，均屬應計之日曆天(包括雨天在內); 以「1」日曆天為計算單位。 不計之日曆天，規定如下：.

公共工程施工契約皆明訂工期，承攬廠商均應於工期內完成，否則以逾期論並依約罰款！ ... 工期除竣工規定外另有停工（復工）、不計工期、展延工期等三種，以下分析：

不計工期：待不計工期天數確定後採用；颱風天(發佈不用上班)使用不計工期，停工則採用展延工期。 不計工期及展延工期有點不同，但實際差不多，反正兩者完工日期會延後就是 ...

但第二審法院，卻將所有展延工期的事由，都誤認為是停工，而可以依契約此條規定補償費用，而實務上常見將不計工期與停工期間混為一談，最高法院此項見解，值得注意。