【新政府採購法律問題】雨天免計工期，豪大雨才可以?

【新政府採購法律問題】雨天免計工期，豪大雨才可以? ... 又「工程採購契約範本「第七點第二項規定」因天候影響致無法履約之時間，其經機關核可者，得不計入工期」。

精采文章 更多...工廠二度排放污水被罰221萬，興訟抗罰敗訴?認識才一週…大馬女大生慘遭勒斃！凶嫌竟辯稱:加工死亡蔡正元:壽命僅剩八年；法官:仍可能逃亡錯的一方「不得訴離」，違憲乎?媒體議價法草案「專法」，三部會首長均支持連假「無最高上限」，「停車費」貴三倍！跨年毀了！提早半年訂房遭取消，業者:測試階段身障者染病指引，仍卡草案?憲判字第15號判決「刑事訴訟法第205-2條規定(警强制毒蟲插管導尿採驗)違憲」?高級餐廳鴨肝混鵝肝，主廚因「這原因」無罪?NCC收回音樂網、寶島網，中廣主張「黨、政、軍退出媒體」敗訴女學生煮糖葫蘆燙傷，提國賠向台中高農求償141萬敗訴?律師A當事人72萬，這下要關又要賠?越配來四年拒到夫家，法官判准離婚：只為取得台灣身份最低工資法草案，有影嘸?擅闖雪山步道挨罰違反比例?二審撤銷原判，擅闖客罰三千確定?台積電龍潭廠飲水機水源「誤接回收水」，外包商員工控「罹病」敗訴~刑法上因果關係之判斷違停引衝突！周玉蔻怒告「恐嚇及强制罪」，檢察官不起訴?婚後信教「十年未與老公愛愛」，判離?前花中學生請求撤銷警告敗訴，不服東華大學停車收費興訟又敗~及高中以下學校場租與設備組長借用教學設備所生懲處問題谷阿莫影片影射「黑道爭奪經營權」遭求償案，與小黄司機誤會女乘客搭「霸王車」PO網公審判賠案姦殺「馬籍人士」凶嫌判死，二審送「教化鑑定」?排「梅花座」讓身心障礙生被孤立，家長國賠敗訴?醫師國道「時速飊161」救人遭吊扣牌照，辯稱「緊急避難」抗罰，法院仍判敗?妻非法竊錄，人夫偷吃判免賠?持刀反擊刺中債主右胸，法院認「正當防衛」判無罪?檢方瑕疵，洗錢高中師撤銷「入獄」？小黄司機誤會女乘客搭霸王車，PO網公審反遭判賠三萬~言論自由界線之再思考無更多證據「證明乙與甲是共犯」，法官基於「無罪推定原則」判乙無罪?警員債務糾紛，拿「滾輪椅」滑動告殺人未遂，檢案官不起訴?台男多花四萬三想娶17歲越南正妹，太猴急洞房失敗，怒告婚友社?館長駡「螺紋保險套」判賠十萬，羅文要求刊判決遭駁?高雄市議會六都首先通過「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」政院:媒體分潤機制由數位部主責協調，將研擬是否提專法或是其他模式朝野無共識！「雙語國家發展中心設置條例草案」暫緩審查?逆轉！27台人任中國社區主任助理抗罰，最高行改判內政部勝訴?控人事主任記曠職害罹躁鬱症，法官否決里幹事?珍珠粉圓要軟還是硬?消保官也為難！松山之亂「囂張主嫌」挑戰公權力，檢拒易科罰金?四人拿「熱熔膠條」砸車，上法院獲認是「凶器」?高端疫苗部分交貨逾期卅日以上，審計部點明疾管署未罰~違約金及其扣罰淫魔教主「少龍」保外就醫，一理由遭撤銷「停審裁定」?陳時中「尊重地方自主防疫」，法院打臉~委辦事項與自治事項甜姐兒懇丁潛水溺斃，不起訴後再議又交付審判，仍駁回？從新竹棒球場違法先行使用疑義、新竹兒童探索館履約爭議、八德運動中心天花板倒塌等事件~政府採購驗收、債務不履行及停權處分六旬婦告前男友耽誤62歲到65歲的珍貴青春男自曝不舉~自由、信用及貞操遭侵害之精神損害賠償男怨地籍圖重測竟短少二十坪?台北警察花百萬向高雄警察買露營車，上路四日就漏水?花蓮縣礦石税八敗一勝，花縣如仍執意徵稅，法院建議業者得國賠?台中富少偷299元耳機遭判刑，自認「冤枉」亡?台灣法律網»法律知識庫»律師專欄»劉孟錦律師»政府採購法專欄»【新政府採購法律問題】雨天免計工期，豪大雨才可以? 11 6月2014 文/劉孟錦律師.楊春吉【問題】 【解析】    按「廠商履約有下列情形之一者，得檢具事證，以書面通知機關。

機關得審酌其情形後，延長履約期限，不計逾期違約金：(一)屬不可抗力所致。

(二)不可歸責於廠商之契約變更或機關通知廠商停工。

(三)機關應提供予廠商之資料、器材、場所或應採行之審查或同意等配合措施，未依契約規定提供或採行。

(四)可歸責於與機關有契約關係之其他廠商之遲延。

(五)其他可歸責於機關或不可歸責於廠商之事由。

」為採購契約要項第46條定有明文，是廠商履約有「屬不可抗力所致」、「不可歸責於廠商之契約變更或機關通知廠商停工」、「機關應提供予廠商之資料、器材、場所或應採行之審查或同意等配合措施，未依契約規定提供或採行」、「可歸責於與機關有契約關係之其他廠商之遲延」、「其他可歸責於機關或不可歸責於廠商之事由」情形之一者，得檢具事證，以書面通知機關；機關得審酌其情形後，延長履約期限，不計逾期違約金。

   而遇雨以至於當日無法依審竣之施工項目施工，縱非豪雨(註一)，亦屬「不可歸責於廠商之事由」，廠商自得檢具事證，以書面通知機關（本案機關長官，似乎僅注意到豪雨以至於當日無法依審竣施工項目施工之情形，至於其他遇雨以至於當日無法依審竣施工項目施工之情形，則忽略了；如機關明載「僅豪雨以至於當日無法依審竣施工項目施工之情形，廠商始得檢具事證，以書面通知機關」，而排除其他遇雨以至於當日無法依審竣施工項目施工之情形，則該規定因違反公平合理而且瑕疵重大而無效）。

    至於機關如何判斷是否展延?仍應依「審竣之施工進度表」、「審竣之當日施工項目」、「當日施工地點」、「天候」、「下雨量」、「工程慣例」等因素或資料綜合判斷之，並仍應視當日所施作工作項目與下雨等天候因素間是否有因果關係（註二）而定；縱當日豪雨，當日所施作工作項目與下雨等天候因素間如不具因果關係，機關也不得予以延長履約期限，反之，當日雖非豪雨，惟當日所施作工作項目與下雨等天候因素間具因果關係，機關自得審酌其情形後，延長履約期限。

 【註解】註一：豪雨之認定，行政院公共工程委員會八十九年五月八日(八九)工程企字  第八九○○九七三○號函，雖云「應依據中央氣象局發布者為準」，惟該函亦云「另就該工程標案而言，若以工作天計算工期，有關晴雨天之判定，係以該工程能否合理施作來判定之，且各類工程有其不同特性︵如室內工程或室外工程︶均會有所影響。

又「工程採購契約範本「第七點第二項規定」因天候影響致無法履約之時間，其經機關核可者，得不計入工期」。

是以，有關晴雨天之判定，宜按個案之工程特性由工程主辦機關逐日予以判定，方符合實際。

」也應注意。

註二：最高法院98年度台上字第292號民事判決：「原審…另系爭第七十一項器材，係於八十七年九月三日至同年九月八日之間交與上訴人，當時上訴人尚未完成外管線工程，縱令當時「系爭配電盤」已安裝上基礎台，仍不能以該器材連接「外管線」與「配電盤」，與上訴人遲延完工二百六十一日，被空軍部隊處違約金，無因果關係。

再查上訴人於八十七年九月二十九日向空軍部隊申報完工，空軍部隊初驗系爭工程共有十五項瑕疵，被上訴人部分僅有其中「配電盤及變壓器落漆、生銹部分須重新處理」一項瑕疵，被上訴人改善初驗之瑕疵，較空軍部隊規定之期間，遲延十九日等情，為兩造所不爭。

此部分遲延十九日，與上訴人遲延二百六十一天，被空軍部隊處違約金，有因果關係，上訴人請求此部分之違約金，即有理由。

」、最高法院97年度台上字第2345號民事判決：「依上開協議書約定條文，再佐以上訴人申請展期事由中關於高鐵界面因素說明，關於上訴人所述之因高鐵界面所致之工程進展受阻，與上訴人同意配合華000公司高鐵C215標工程推展之系爭協議書約定，顯具有因果關係。

足見系爭高鐵介界之遲延交付，係由上訴人與訴外人華000公司在未告知被上訴人之情形下，逕與他人協議相互配合施工所造成。

其因此所造成之施工障礙因素，自非屬可歸責於被上訴人因素。

又依系爭工程採購契約第九條第二一項前段約定，被上訴人固有提供契約使用土地之義務，惟本件上訴人既已自九十年十月十三日即申報開工，迄九十二年九月間始有第二次C.P.M.網圖修正之舉，足見被上訴人已於工程開工之際完成各項依契約約定應提供之土地，上訴人始有進場施工之可能。

則嗣因高鐵界面與系爭工程界面施工之衝突、高鐵界面以外之管線遷移、或因都市計畫導致之交通設施工程變更等因素導致遲延釋出工作面，顯非屬被上訴人所可順利掌控。

此項工程進展中所發生之各項事故，除係被上訴人所造成，或契約約定應由被上訴人限期排除而未排除者外，尚難逕行推認係可歸責於被上訴人之事由。

再本件除兩造曾進行數度會議協調工程進度及達成展延工期共識，並未見上訴人曾限期催請被上訴人排除該等工程障礙，故上訴人逕而主張此部分工程障礙所造成之工期展延係屬可歸責於被上訴人之事由，尚難遽採。

」參照。

分享出去:    律師的叮嚀 有權利之一方，千萬不要讓您的權利睡著了，縱使現在債務人沒有財產可供執行，仍應立即採取必要的法律行動（現在沒有財產，未必表示他永遠不會有財產），否則一旦超過時效期間，債務人就可以依法主張時效抗辯，你只有眼睜睜地看他欠債不還有理。

（劉孟錦律師） 法律知識庫 精采文章 時事評論 司法新訊 生活法律 地政房地產 憲法.行政 民事.家事 經濟.個資.企業.網通.工程 財稅金融保險 勞動法 刑事法律 政治.國際 商事.海事 中國法制 法律園地 其他 藏經閣 律師專欄 作者專欄(一) 作者專欄(二) 電子書 未分類 最新文章 蔡正元:壽命僅剩八年；法官:仍可能逃亡 錯的一方「不得訴離」，違憲乎? 工廠二度排放污水被罰221萬，興訟抗罰敗訴? 認識才一週…大馬女大生慘遭勒斃！凶嫌竟辯稱:加工死亡 外遇嘿咻擦破皮？粗鲁？猴急？不等淫水泛滥？太狠了吧？法院:可見當事人「真情流露」？是耶？非也？ 為提供您更好的網站服務，本網站會使用Cookies及其他相關技術優化用戶體驗，繼續瀏覽本網站或按下同意即表示您同意上述聲明及本站隱私權相關政策(包含Cookie)。

了解本站隱私權政策.同意Manageconsent Close PrivacyOverview Thiswebsiteusescookiestoimproveyourexperiencewhileyounavigatethroughthewebsite.Outofthese,thecookiesthatarecategorizedasnecessaryarestoredonyourbrowserastheyareessentialfortheworkingofbasicfunctionalitiesofthewebsite.Wealsousethird-partycookiesthathelpusanalyzeandunderstandhowyouusethiswebsite.Thesecookieswillbestoredinyourbrowseronlywithyourconsent.Youalsohavetheoptiontoopt-outofthesecookies.Butoptingoutofsomeofthesecookiesmayaffectyourbrowsingexperience. Necessary Necessary AlwaysEnabled Necessarycookiesareabsolutelyessentialforthewebsitetofunctionproperly.Thesecookiesensurebasicfunctionalitiesandsecurityfeaturesofthewebsite,anonymously. Functional Functional Functionalcookieshelptoperformcertainfunctionalitieslikesharingthecontentofthewebsiteonsocialmediaplatforms,collectfeedbacks,andotherthird-partyfeatures. Performance Performance Performancecookiesareusedtounderstandandanalyzethekeyperformanceindexesofthewebsitewhichhelpsindeliveringabetteruserexperienceforthevisitors. Analytics Analytics Analyticalcookiesareusedtounderstandhowvisitorsinteractwiththewebsite.Thesecookieshelpprovideinformationonmetricsthenumberofvisitors,bouncerate,trafficsource,etc. Advertisement Advertisement Advertisementcookiesareusedtoprovidevisitorswithrelevantadsandmarketingcampaigns.Thesecookiestrackvisitorsacrosswebsitesandcollectinformationtoprovidecustomizedads. Others Others Otheruncategorizedcookiesarethosethatarebeinganalyzedandhavenotbeenclassifiedintoacategoryasyet. SAVE&ACCEPT